第一部分 询价公告

一、 询价内容： ( 具体详见 询价采购文件 第二部分 用户需求书 )

1、 浙江航空开发有限责任公司就药品园区3号库4分区库内隔离进行公开询价，欢迎符合业务要求的公司进行投标。

2、 工期/ 交货期 ： 10天

二、 报价人资格要求：

1、具有独立法人资格，需提供营业执照作为证明材料；

2、未 被列入失信被执行人名单(以 提交 询价 响应文件 截止日 信用中国网站查询结果为准) ；

3、 20 2 1 年 7 月1日 ( 3年 ) 起至 提交 询价 响应文件 截止日 止 ，报价人无 行贿犯罪 记录 ( 以投标截止日在 中国裁判文书网 查询结果为准，时间以法院判决书判决时间为准 ) ；

3、 具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票(必须在询价响应文件里提供下列四项证明材料中任意一项：1、主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》；2、《增值税一般纳税人登记表》；3、打印报价人电子税务局一般纳税人资格查询网页； 4、其他可证明报价人为一般纳税人的证明材料 )；

4、 本 项目 不接受 联合体 参与 ；

5、 被列入浙江省机场集团供应商不良信用记录名单的单位和个人不得参与本项目的报价 ；

6、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价。

三、 询价采购文件 的获取：

1、获取时间：北京时间 年 月 日 时分至 年 月 日 时分，逾期不再受理。

2、 获取方式：

潜在 报价人 在 第1 条规定的时间段内 登录 浙江省机场集团投标管家 ( 下称 投标管家 ) ， 下 载 询价采购文件 和其他资料 。

四、 提交询价响应文件截止时间与地点

1、 询价响应文件提交 的截止时间： 年 月 日 时 分(北京时间) 。

2、 询价响应文件提交 地点： 通过 投标管家 在线提交 。

3、 询价响应文件提交截止时间 前未完成 询价响应文件 传输的，视为撤回 询价响应文件 。 询价响应文件提交截止时间 后送达的 询价响应文件 ，电子招标投标交易平台将予以拒收。

五、 发布 询价 公告的媒介

本次询价公告在以下媒介上发布：

1、 浙江省机场集团招标管理系统（航e招）（航e招） http s :// ebid . zjairports.com

2、 浙江省机场集团有限公司官网 http://www.zjsairport.com

3、 中国招标投标公共服务平台 http://www.cebpubservice.com

4、 浙江政府采购网 http://zfcg.czt.zj.gov.cn

六、 其他事项

1、 潜在报价人若对 询价采购文件 中的报价人资格条件、星号条款等重要内容有异议的，可在 询价响应文件递交截止三日 前通过书面形式提出 ( 逾期不受理 ) ，若 采购人 予以采纳，将对 询价采购文件 进行完善并以补充文件或更正公告形式发布。

七、 成交规则：经评审的最低价法 ( 税前 ) 。

八、 电子招标须知：

1、注册： 进入 浙江省机场集团招标管理系统（航e招）（航e招） 网址 ( https://ebid.zjairports.com/ ) ，点击【 供应商 】模块，按指引进行注册，具体操作 可在 【服务指南】的 下载中心 下载《 投标操作手册 》进行查看 。

2、CA办理： 各 报价人 需使用CA方可完成网上 报价 ，为保证 采购工作 能顺利进行，请各 报价人 提前前往 进入 浙江省机场集团招标管理系统（航e招）（航e招） 网址 ( https://ebid.zjairports.com/ ) ，点击【 CA办理 】 办理 报价 所用CA ( 电子 询价响应文件 盖章、 生成 、 解密必须用到CA ) 。由于办理CA需要较长时间，建议需要办理的 报价人 尽早办理 ( CA办理联系电话： 15397186168 ) ，以免影响 报价 。

3、 报价 工具下载 ： 进入 浙江省机场集团招标管理系统（航e招）（航e招） 网址 ( https://ebid.zjairports.com/ ) ，点击【 服务指南 】的 下载中心 ，下载 投标管家 程序并安装，注册手续完成后的所有程序均需登录 投标管家 完成 。

九、 采购人 联系人： 熊工 联系电话： 86662463

十、 招标中心 ( 系统操作事项咨询 ) 联系人： 董工 联系电话：0571 - 8 6668900

十 一 、 采购代理机构 联系 方式 ( 获取采购文件 、 答疑 、 采购保证金退还等采购过程的日常事项均联系代理机构 ) ：

采购代理机构 ： 。

联系人： 联系电话： 。

第二部分 用户需求

3号库4分区隔离工程量清单
序号	项目	规格	单位	工程量	综合单价	合价
1	净化岩棉彩钢板	防火，50mm厚 钢板厚度0.45mm，表面PE喷涂 岩棉容重 ≥ 100kg/m ³	平方米	380.00
2	镀锌方管	10cm*10cm，4毫米厚，12根立柱，2根横档	米	210.00
3	防火门	钢质，甲级，双开1500*2250	樘	1.00
4	辅材（安装时所需）		项	1.00
5	墙面拆除		平方米	50.00
6	人工		工	45.00
7	小计
8	税金（9%）
9	工程总价

第三部分 报价人须知

一、 询价说明

1、法规及文件解释

本次 询价 并非法律意义上的 询价采购，不适用政府采购的法律法规 。 报价人如对 询价采购文件 有异议，应当在 提交询价响应文件 截止时间3个工作日前书面向 采购人 提出， 采购人 在 提交询价响应文件 截止时间前1个工作日内统一进行澄清和修改。

不论 采购人 向报价人发送的资料文件，还是报价人提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

报价人一旦参与到本次 采购 中，即被视为接受了本次 询价采购文件 的所有内容，如有异议，均已在答疑截止时间前提出。

2、合格的报价人

见第一部分的 报价人资格要求 。

3、其他要求

3.1 无论 采购 流程和结果如何，报价人自行承担 采购 活动中所发生的全部费用 。

3.2 合同实施过程中， 成交人 须与 采购人 积极配合。

3. 2 采购代理服务费 ( 无此费用的删除本条 )

4、定义

4.1 采购人 ：系指 。

4.2 报价人：系指参与本次报价的合格报价人。

4.3 采购代理机构 ： 。

4.4 采购 监督联系人： 魏工 ( 联系电话： 83837390 )

4.5 询价采购文件 ：系指本文件。

4.6 询价响应文件：系指报价人参与本次询价活动所提供的资料。

二、 询价采购文件

1、 询价采购文件 的组成

询价采购文件 由 询价采购文件 目录所列内容及 采购 补充文件 ( 如有 ) 组成。

2、 询价采购文件 的获取

参见第一部分 询价公告 。

3、 询价采购文件 的澄清

报价人对 询价采购文件 如有 疑问 ， 须在 询价响应文件提交 的截止时间 三日 前通过 投标管家 提交 澄清要求 。

采购人将在 投标管家 上 以补充文件的形式 发布 澄清修改文件 。 报价 人须随时关 注 投标管家 和 获取 询价采购文件 时登记的邮箱 ，自行下载。 报价 人 因自身贻误行为导致 报价 失败的，责任自负。

4、 询价采购文件 的修改

4.1 在 询价响应文件提交 截止时间前， 采购人 有权修改 询价采购文件 ，并以 第3条同样 形式通知报价人。修改文件作为 询价采购文件 的补充和组成部分，对报价人均有约束力。

4.2 为使报价人有足够的时间按修改文件要求修正 询价响应文件 ， 采购人 可酌情推迟 询价响应文件 提交截止时间和商谈时间，并将此变更通知报价人。

三 、询价响应文件的编制

1、询价响应文件

1.1 报价人应仔细阅读 询价采购文件 中的所有内容，按照 询价采购文件 要求，详细编制询价响应文件，提供相关技术文件、资料，对 询价采购文件 给予实质性响应，并保证询价响应文件的正确性和真实性。 技术和商务如有偏离均应填写偏离表，如不填写， 采购人 有权视作完全响应 询价采购文件 要求。 询价响应文件统一采用汉语言文字，计量单位应使用国际单位 ( 文件中另有规定的除外 ) 。

1.2 不按 询价采购文件 的要求提供的询价响应文件可能导致被拒绝。

2、询价响应文件的组成

2.1 资格条件审查文件

( 1 ) 企业法人营业执照 ；

( 2 ) 法定代表人身份证明 ；

( 3 ) 法定代表人授权委托书(响应文件 由 委托代理人签字 时 提供)；

( 4 ) 一般纳税人资格证明 ( 按第一部分的 报价人资格要求 提供 ) 。

上述基本资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2报价文件

( 1 ) 询价响应函；

( 2 ) 报价明细清单；

2.3商务技术文件

（1） 报价人基本情况表；

（2） 服务大纲或 技术规格书；

（3） 商务技术偏离表；

（4） 报价人认为需要的其他技术文件或说明。

3、询价响应文件的语言

与询价有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

4、报价要求

4.1 有关本项目所需的 一切 费用均计入报价，采购人不再另行支付合同价以外的其他款项。

4.2 报价价格单位为人民币，报价时精确到元。

4.3 报价人的报价应按 询价采购文件 要求的格式、顺序编制，凡未按 询价采购文件 要求编制的 询价响应文件 将可能被拒绝。

★ 4.4 本项目最高限价为 万元，超过最高限价的报价为无效报价。

5、 采购保证金

5.1 本项目报价 人 需要 以 银行转账 或金融机构保函 形式 缴纳 采购保证金 ， 如 采购保证金 为 金融机构 保函形式的， 与 询价响应文件 同时 提交 。如保证金以银行转账形式缴纳，应在 询价响应文件提交 截止时间前 汇入 指定帐户 。

采购保证金 的金额：人民币 元整。

采购保证金 指定缴纳 帐户：

开 户 名：

开户银行：

帐 号：

报价 人提交 采购保证金 时需注明 项目 采购保证金 (可简化填写)。

5.2 报价人 可 在 询价响应文件 提交截止时间 前通过 投标管家 提交 采购保证金 缴纳凭证 ( 采用保函形式的上传保函 复制件) ， 经审核通过后可 下载回执 。

5.3 如公示期间未收到任何异议， 采购代理机构 将在 成交 候选人公示结束之日起三日内，按 询价响应 文件中提供的 退款账户详细信息办理 未 成交 人的 退款手续 ； 采购人或成交 人在合同签订完毕后将合同 复制件 上传至 投标管家 进行备案 ， 采购代理机构 将在 合同备案完成 之日起三日内，按 询价响应 文件中提供的 退款账户详细信息办理 成交 人的 退款手续 。

5.4 报价人可向采购代理机构申请支付采购保证金利息，采购代理机构在收到报价人出具的利息收款收据 ( 盖公章 复制件 发送至 电子 邮箱 ) 之日起三个工作日内，按 询价响应 文件 中提供的 退款账户详细信息办理 利息支付 手续 。

5. 5 发生下列情况之一， 采购 保证金 将 不予退还 。

( 1 ) 报价人在 询价响应文件 的有效期内撤回 询价响应文件 ，或 成交候选人 在公示期间放弃 成交 的 ；

( 2 ) 符合第八条 不良行为之一 且被 列入浙江省机场集团供应商不良信用记录名单 的；

( 3 ) 报价人已在询价响应文件提交截止时间前 上传的电子 询价响应文件，但 因 报价 人原因造成其电子 询价响应文件 未 在规定时间内 解密的 ；

( 4 ) 成交 人拒不支付 采购代理服务费 的， 采购代理 机构 有权从 成交 人的 采购保证金 中扣除 ( 即扣除以上费用后退还剩余部分 ) 。

6、 询价响应文件 的有效期

6.1 自 询价响应文件 提交截止之日起 120 天内， 询价响应文件 应保持有效。有效期短于这个规定期限的 询价响应文件 将被拒绝。

6.2 在特殊情况下， 采购人 可与报价人协商延长 询价响应文件 的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3同意延长有效期的报价人不能修改 询价响应文件 。

7、 询价响应文件 的签署和 份数

7.1 电子采购项目 不需要提交纸质 询价响应文件 ，报价人应在 询价响应文件提交截止时间 前通过 投标管家 编制、生成、加密与提交电子 询价响应文件 。

7.2 询价采购文件 格式中要求加盖报价人印章、法定代表人 ( 或委托代理人 ) 印章的地方，报价人均应使用CA数字证书加盖报价人的单位电子印章、法定代表人 ( 或委托代理人 ) 个人电子印章。联合体 报价 的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人 ( 或委托代理人 ) 个人电子印章即可。联合体协议书原件 复制件 加盖联合体牵头人单位电子印章和法定代表人个人 ( 或委托代理人 ) 电子印章。

7.3 ★ 当询价响应文件由委托代理人签署时，该委托代理人必须是报价人单位正式员工(即委托代理人的当前参保单位信息显示为报价人)，证明方式为下列两个中的任意一个： ① 询价 响应文件中提供委托代理人的社会保险参保证明(证明显示的打印时间要求在投标截止日前三十日内)， 或 报价 人在评 审 委员会规定时间内提供委托代理人的社会保险参保证明(证明显示的打印时间要求在 提交 询价 响应文件 截止日前三十日内)； ② 如 报价 人属事业单位法人，则由 报价 人出具委托代理人是 报价 人本单位职工的书面证明材料 。

四、 询价响应文件 的 提交

1、 提交询价响应文件 截止时间

1.1 询价响应文件 必须在规定的 提交 截止时间前按 询价采购文件 规定上传到 投标管家 。

2、 询价响应文件 的修改和撤回

2.1报价人在报价以后如必须修改或撤回 询价响应文件 ，必须在 询价响应文件 提交截止时间 通过 投标管家 进行修改 。

五、 开标程序

1、采购人在规定的开标时间公开开标， 报价人 可 通过 浙江省机场集团投标管家 - 远程开标 在线参加开标会议 ；

2、报价人应使用CA数字证书对上传的电子询价响应文件进行解密，解密工作必须在询价响应文件递交截止时间后30分钟内完成。因报价人原因造成其电子询价响应文件未在规定时间内解密的，视为撤销其询价响应文件；因报价人之外的原因造成电子询价响应文件未在规定时间内解密的，视为撤回其投询价响应文件；部分报价人的电子询价响应文件无法解密的，其他询价响应文件的开标可以继续进行；若成功解密的报价人少于3家，本次询价失败。

3、电子 询价响应文件 解密完成并导入评标系统后， 报价人、报价及其他内容将在将在 投标管家 开标栏目显示 。

六 、重新 采购

有下列情形之一的， 报价 人将重新 组织采购 ；

1 、询价响应文件递交截止时间止 ， 报价 人少于3个的；

2 、 经 评审小组 评审后否决所有 报价 的。

七 、评审及合同签订

1、评审

1.1 评审小组由5人及以上单数的 具有相关经验的专业 人员组成，负责对询价响应文件进行评审等。

1.2 若出现下列情况之一的，经评审小组评审决议后，可认定为无效询价响应文件：

( 1 ) 存在评审小组认定属于重大偏离条款的；

( 2 ) 报价人资格条件不符合询价公告列明的 报价人资格要求 的；

( 3 ) 询价响应文件字迹模糊、辨认不清的；

( 4 ) 询价响应文件存在 采购人 不能接受的附加条件的。

1.3 错误的修正

( 1 ) 报价响应函或报价明细表中用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，一律以报价响应函中用文字表示的报价为准，计算商务分时不作调整。

( 2 ) 当报价响应函中的报价与报价明细表中的报价不一致，或报价明细表中存在计算错误时，询价小组按有利于 采购人 的原则对报价进行修正，报价人人必须书面确认修正价格，承诺如 成交 接受修正价格为合同签约价。报价人不接受修正价格的，其报价作否决处理。

该错误即使在评标阶段未被发现， 采购人 有权在合同签订前按以上原则对价格进行修正，并按修正后的价格进行签约，报价人不接受修正价格的，将取消其 成交候选人 或 成交人 资格。

2、推荐 成交 候选人

评审小组将推荐经评审后的最低价格 ( 按报价人承诺的增值税率扣除税金 ) 的报价人为 成交 候选人。

3、 成交 候选人公示

采购人 自 确认 成交 候选人之日起，在 与询价公告发布媒介一致的网站 发布 成交候选人 公示，公示期为3日。 报价人应密切关注以上网站公告， 采购 人不再一一通知。

4、 成交 通知书

公示结束后， 采购人 将以书面形式向 成交 人发出 成交 通知书 ， 并通过 投标管家 将采购结果通知未成交人 。

5、签订合同

5.1 成交人 应按 成交 通知书规定的时间、地点与 采购人 签订合同。

5.2 询价采购文件 、 成交人 的询价响应文件和 成交 通知书均作为合同附件。

5.3 拒签合同的责任

成交人 接到 成交 通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以违约处理，并赔偿 采购人 由此造成的直接经济损失。

八、信用管理

1、对于存在下列扰乱正常采购秩序、破坏公平竞争环境、违法违规投标、恶意未履约的供应商， 采购保证金不予退还 ，列入浙江省机场集团供应商不良信用记录名单，2年内禁止中标浙江省机场集团及各下属公司采购项目：

( 1 ) 经查实采购阶段出现 报价 人相互串通投标行为或视为串标行为的， 成交 无效；

( 2 ) 经查实 报价 人与 采购 人串标的，中标无效；

( 3 ) 经查实投标人以他人名义投标或者以伪造、变造 资格、资质证书、业绩或者其他许可证件骗取中标的，中标无效；

( 4 ) 中标人在规定时间无正当理由否认已承诺的条件而拒签合同或拒交约定的履约保证金；

( 5 ) 履约过程中，招标人发现中标人因自身原因未按合同约定履约，给企业造成经济损失且赔偿不力。

2、评标委员会认为投标人存在串通投标嫌疑，但举证难度较大的，经浙江省机场集团采购领导小组会议审定，可参照第 1条，列入浙江省机场集团供应商不良信用记录名单。

2、评审中，报价人存在下列情形之一的，且经询标澄清报价人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经半数以上评审委员会成员确认，其谈判响应文件按 无效 谈判响应文件 处理，不再对其进行评审，也不影响采购项目继续评审，即使最终无法认定串通报价行为成立，也不影响对其按 无效 谈判响应文件 处理的结果：

( 1 ) 不同报价人的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

( 2 ) 不同报价人的谈判响应文件的投递机器码相同；

( 3 ) 不同报价人委托同一单位或者个人办理报价事宜；

( 4 ) 不同报价人从同一IP地址上传谈判响应文件或参加报价的人员为同一标段其他报价人的在职人员；

( 5 ) 不同报价人的谈判响应文件载明的项目管理成员为同一人；

( 6 ) 不同报价人的谈判响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

( 7 ) 不同报价人的谈判响应文件相互混装；

( 8 ) 不同报价人的采购保证金从同一单位的账户转出；

( 9 ) 报价人之间协商报价等谈判响应文件的实质性内容；

( 10 ) 报价人之间约定成交人；

( 11 ) 报价人之间约定部分报价人放弃报价或者成交；

( 12 ) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的报价人按照该组织要求协同报价；

( 13 ) 报价人之间为谋取成交或者排斥特定报价人而采取的其他联合行动。

3、报价人通过弄虚作假、串通投标、行贿等行为获取成交资格的，成交无效，已经签订合同的，合同无效。

第四部分 合同条款及格式

航开发公司药品园区3号库4分区库内

隔离项目 合同

发包方（甲方）： 浙江航空开发有限责任公司

住所地：杭州萧山国际机场内

承包方（乙方）：

住所地：

按 照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

工程概况

1.1工程名称：航开发公司药品园区3号库4分区库内隔离项目

1.2工程地点：杭州萧山国际机场内

1.3承包范围：航开发公司药品园区3号库4分区库内隔离项目

1.4承包方式：建设全过程承包

1.5工期：本工程自 2024 年 月 日开工，于 2024 年 月 日竣工。工期总共为【 15 】个公历日。开工日期具体以甲方开工令为准。

1. 6 合同价款（人民币大写）： ，（小写） ¥ 元人民币 ，增值税税率为 %，不含增值税总金额为（大写人民币）： ，（小写） ¥ 元人民币，增值税税额为 元。

在合同有效期限内，若因国家税收政策调整而引起的增值税税率变化的，应按照国家税收政策调整，合同总金额变更为原合同不含增值税货物或劳务价格与调整后税率计算税额的合计金额。

第一条 甲方工作

2.1开 工 前 7 天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明 2 份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施，向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3委托 监理公司进行工程监理，监理公司任命 为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方 份。

2.4在施工开始前负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

第二条 乙方工作

3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.2指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，从进场施工之日起，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏，并承担相应费用。做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系，并承担相应费用。

3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改或损坏原建筑物结构及各种设备管线。

3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，并承担风险和费用。

第三条 关于工期的约定

4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，则工期相应顺延。

4.3乙方非因甲方原因不能按期开工或中途无故停工影响工期，或乙方非因甲方原因延误工期的，则工期不顺延，且乙方须向甲方承担工期延误的违约责任。

4.4因涉及甲方要求的设计或工程量变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工【 48 】小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

第四条 关于工程质量及验收的约定

5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。

5.3甲、乙双方应在发现隐蔽工程时【 15 】日内办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方有权对隐蔽工程和中间工程进行复验。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费由乙方承担，且工期不顺延。

5.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

5.5由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.6工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 7 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。

第五条 关于工程价款及结算的约定

6.1双方商定本合同价款采用第 1 种：

（1）固定总价。

（2）固定单价。可调价格： 规则结算。

采用固定总价，如有变更需经结算审计，采用固定单价均需经结算审计。甲方委托工程造价咨询人按规定进行审核，并按最终审定的工程价款进行结算。核减追加费按核减额（包括全过程审计中联系单核减额）超过送审造价5％的幅度以外的核减额的5％计算，费用由乙方支付或由甲方从应付工程价款中扣缴；核增部分以核增额为基数，费率为5%，由乙方直接支付审查费用。

6.2工程竣工验收后，乙方提出工程结算申请并将有关资料送交甲方。款项支付： 工验收合格后10日内一次性支付合同款的95%，剩余5%作为工程质保金，待 质量保修责任期满，经发包人确认承包人已经完全履行质量保修责任，不存在任何违约行为后一并无息支付。若发包人发现承包人未完全履行质量保修责任，则发包人有权不向承包人支付该等质量保证金，且发包人不承担逾期支付的违约责任。

第七条关于材料供应的约定

7.1本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货凭证移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方不用支付保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

7.2凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

第八条 有关安全生产和防火的约定

8.1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

8.2乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》和其他相关的法律、法规、规范。

8.3由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规范，消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第九条 违约责任

9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工的，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 合同总价的0.05% 。

9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 合同总价的0.05% 元违约金；如延误工期达到【 15 】日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金【 10000 】元；本条规定的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当另行向甲方承担赔偿责任。

9.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

9. 4 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

9. 5 除本合同另有约定外，任何一方违约应当就因此给对方造成的损失承担赔偿责任。

第十条 争议或纠纷处理

10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由甲方所在地人民法院诉讼管辖解决。

第十 一 条 履约保证金

无

第十二条 附则

12.1本工程保修事宜由双方签订保修协议。

12.2本合同肆份，甲方执 叁 份，乙方执 壹 份，具有同等法律效力。

12.3本合同履行完成后自动终止。

12.4本合同包含以下附件，附件与本合同具有同等法律效力。

（1） 浙江航空开发有限责任公司 廉洁自律承诺书

（2） 工程质量保修书

（3） 安全文明施工协议书

（以下为签署页）

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人： 法定代表人：

（或） 代理人： （ 或 ） 代理人：

单位地址： 单位地址：

电 话： 电 话：

传 真: 传 真:

邮 编： 邮 编：

开户银行： 开户银行：

户 名： 户 名：

账 号： 账 号：

年 月 日 年 月 日

附件1

浙江航空开发有限责任公司

廉洁自律承诺书

浙江航空开发有限责任公司 ：

我单位响应贵公司项目招标要求，参加项目投标。在投标过程中及中标后，我们将严格遵守国家法律法规和贵司招标文件要求，并郑重作出如下承诺和保证：

一、不以任何形式，无论是主动或是被动的，向贵公司有关人员或贵公司聘请的包括但不限于项目设计、监理、招标代理、造价咨询、审计、评标专家、顾问等中介机构、第三方人员赠送无论有价或无价的礼金、礼物、酬金、或其它代币券、回扣、中介费、咨询费、好处费等利益、收益或条件；或就上述内容作出任何暗示、许诺、允诺；

二、不以任何名义为贵公司有关人员或项目第三方人员报销应由贵公司或个人支付的费用；

三、不向贵公司有关人员或项目第三方人员提供宴请、旅游、和健身娱乐等活动；

四、不为贵公司有关人员或项目第三方人员出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为贵公司有关人员或项目第三方人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处或便利条件；

六、严格遵守国家招标投标法、合同法等法律规定，诚实守信，合法经营，坚决杜绝各种违法违纪行为。

七、若发现贵公司有关人员或项目第三方人员有故意设置障碍或推诿刁难我方人员参与正常投标项目建设活动以索要好处等行为，我单位将及时向贵公司纪检监察部门举报，举报电话：0571－8 3837390 。

八、如违反上述廉洁自律承诺，贵公司有权：

立即取消我单位投标、中标或在建项目的实施资格；

拒绝我单位在一定时期内进入贵公司进行项目建设或其它经营活动；

由此引起的相应损失均由我单位承担。

承诺人单位名称（盖章）：

法定代表人 ：

或

委托代理人：

年 月 日

附件 2：

工程质量保修书

发包人（全称）： 浙江航空开发有限责任公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就[ 药品园区3号库4分区库内隔离项目 ]（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容 ： 本次工程所涉及的所有内容 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗 为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6 ．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限 ： 1年。 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期届满后，缺陷责任期届满后，经发包人确认核实，承包人不存在违约情形以及质量保修不存在问题后15天内无息返还质保金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 2 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以自行委托他人修理。费用从质量保证金中扣除。修复部分的质保期自修复之日起重新开始计算。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场进行持续抢修直至修复。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。验收不合格的，发包人有权自行委托第三方修理，全部费用由承包人承担，由发包人与第三方确认后直接从质保金中扣除。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担；对责任方的确定产生疑问或争议的，依发包人委托的鉴定机构所出具的独立报告来确定。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

1 、在承包人人员到达之前，发包人可采取适当的应急措施，费用由承包人承担。

2、遇下列特殊情况的，承包人同意发包人或管理单位可以对一定金额（材料安装类5000元，土建类 10000元）以内的维修项目进行应急处理，先行委托其他单位进行维修，所产生的维修费用由承包人承担。承包人应于收到通知后7日内支付通知书中确定的金额。

a．紧急抢修事故时，为避免损失进一步扩大；

b．直接影响到工程正常运行或危害人身财产及财产安全时；

3、发包人或工程管理单位认为需召开维保工作协调会时，承包人应当准时参加，会议上提出的问题必须当场确定解决方案，承包人对其派出与会人员的签字确认负全部责任，并应当执行会议决定。否则，视作承包人未履行维修义务。

4、因工程质量问题发生工程维修费用或对第三人赔偿损失的，发包人通知承包人应承担的费用或损失金额，承包人应于收到通知后7日内支付通知书中确定的金额。

5、承包人负责保修的质量，工程保修项目完成后须经发包人或工程管理单位代表验收签字方视为完成相应保修项目。工程保修项目应保证在六个月内不出现同类问题，否则，即使保修期满也应继续维修。对于更换了重要组件或整个设备的较大维修项目，它原有保修日期应从设备更换或大修之日起重新按国家有关最低标准确定。

对同一工程质量问题承包人维修两次后，再次发生该质量问题的，发包人工程管理部门有权安排自行维修、委托其他单位维修，所产生相关费用包括维修费等均由承包人承担。承包人应于收到通知后7日内支付通知书中确定的金额。

6、工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同盖章，作为本施工合同附件，其有效期限至质保期届满且发包人书面确认承包人完成全部保修工作止。

发包人(公章)：   承包人(公章)：  

附件3：

安全文明施工协议书

发包人： 浙江航空开发有限责任公司

承包人：

为了保护公民人身和国家财产安全，保障机场安全、有序运行和工程施工安全，保持良好的施工、生活秩序和饮食、环境卫生，维护双方的合法利益，明确双方责任，确保杭州萧山国际机场工程建设的顺利进行。根据国家现行的有关法律、法规和安全生产规范、规程及标准，经双方协商，签订本《安全文明施工协议书》。

一、发包人对承包人实行安全目标管理，安全目标的具体内容是：

1、无责任死亡事故和群伤事件。

2、无重大经济责任事故。

3、无空防安全事故。

4、无影响机场运行的不安全事件。

5、无七类重大刑事案件（杀人、绑架、强奸、放火、爆炸、劫持、故意伤害致死）及其它严重、恶性案件。

6、无因未足额、及时发放工资发生劳资纠纷。

7、无集体食物中毒事件。

8、无计划外生育。

9、无因上述原因引发无序维权事件。

上述情况的认定按国家和行业的有关规定和标准执行。

二、发包人的权利和义务

10、发包人有权对承包人执行国家和行业法律、法规、规章和技术标准以及履行工程合同和本协议书情况进行监督、检查和考核，有权监督承包人消除不安全隐患，承包人懈怠或拒绝本协议条款组织安全文明施工的，经发包人书面通知未按时限和要求整改的，发包人有权对违反协议行为追究违约责任或责令承包人停工整改直至终止合同。

11、发包人联系和协调机场公安机关，督促施工单位按有关规定申报暂住登记和申领《居住证》，并协助承包人联系机场公安局商定有关工地安全保卫事宜。

12、发包人利用施工例会等定期分析和掌握工程的治安情况，通报当前治安形势，交流工作经验，协助处理相关问题。

13、承包人未按要求配备安全设施、设备、器材，未在限定期限内整改的，发包人有权直接购置并配足，另增加20%的管理费，费用由承包人承担。

14、依据民航行业和标化工地要求，工地及临舍实施封闭管理，进出工地的人员和车辆实行通行证管理制度，发包人协助承包人及时办理相关人员和车辆的施工通行证件。发包人组织承包人项目部管理人员、班组长参加专门的安全教育培训和考试（主要是机场运行、空防、不停航施工等方面安全知识），承包人应按行业规范对施工人员进行安全教育培训，承包人不履行安全教育培训的，发包人可强制组织有偿培训及其它强制措施。

15、发包人建立由监理、施工、设计单位为成员的安全管理网络，组织、协调安全管理工作，审核承包人及相关管理人员、特种作业人员的资质，督查承包人开展安全风险识别和评估，视情审查相应的安全技术措施。

16、发包人对承包人的临时设施（包括临时宿舍）进行统一规划和监管，完成后临时设施场地应按发包人要求恢复原状。

17、发包人应当向承包人提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。承包人因建设工程需要，向发包人查询前款规定的资料时，发包人应当及时提供。

18、发包人不得对承包人提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准的要求，不得要求承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材等，不得随意压缩合同约定的工期。

19、发包人应按合同约定如期支付承包人工程款。

三、承包人的安全、文明权利和义务

遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全管理条例》、《浙江省建筑业管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《浙江省建筑安全文明施工标准化工地管理办法》、《杭州市建设工地职工宿舍安全使用与管理》、《杭州萧山国际机场建设工程安全文明施工管理规定》和《杭州萧山国际机场建设工程安全文明施工应用手册》以及其他安全文明的法律、法规，遵守机场有关安全管理的规章制度。

（一）安全文明施工管理

20、落实施工安全责任，所涉工程依法实行总分包制的，总包单位应对施工安全负总责，以安全责任书的方式确定各分包单位的安全责任，承包人应层层签订安全责任书。

21、承包人应开展风险管理，结合风险评估结果有针对性地制定和落实施工安全技术措施。

22、承包人安全管理规章制度、操作规程、安全技术措施和专项施工方案以及项目经理、专职安全员、特种行业作业人员及其资格资质须向发包人备案，并持证上岗。对下列危险性较大的部分分项工程应当制定专项施工方案，按国家法律法规进行专家验证，且须经承包人技术负责人、总监理工程师审核签字后方可实施，并由专职安全生产管理人员进行现场监督：

22.1 基坑与降水工程；

22.2 土方开挖工程；

22.3 模板工程；

22.4 起重吊装工程；

22.5 脚手架工程；

22.6 焊接、切割、爆破、拆除作业工程；

22.7国务院建设行政主管部门或其它有关部门规定的其它危险性较大的工程。

23、承包人不得在机场和机场净空保护区范围内施放烟花、爆竹、气球等升空物体；建筑生活垃圾定点集中堆放，及时清运，不得随意焚烧垃圾等物品制造烟雾；不得饲养动物；不得随意丢弃飘浮物。

24、承包人必须按照发包人的规划要求搭设临时设施，并经发包人验收合格方准使用。但发包人的验收并不免除承包人对其搭设的临时设施的安全承担全部责任。

25、施工现场实行封闭式管理，沿工地四周连续设置围档，大门应设专职保安实施不间断的监管，并设监控设施。围档材料要求坚固、稳定、统一、整洁、美观，宜采用硬质材料。围挡设置高度不低于2.5米，施工区域与机场控制区间应设置硬质围档，并加装防攀爬设施。

26、承包人应做好装修施工阶段成品保护工作，按照 谁主管、谁负责；谁使用、谁负责；谁管理、谁负责 的原则，制定成品保护管理办法，层层签订成品保护责任书，真正落实成品保护现场管理的各项措施。

27、为保障民工合法权益，承包人还应承担以下义务：

27.1承包人应当在民工上岗作业之前，与下属劳务单位（或施工班组）共同对每位民工进行安全施工、规范用电、消防安全、文明行车、遵纪守法等方面的知识培训，特殊岗位必须进行资格审查，建立相关的管理制度及工作应急预案，对民工的工作、生活进行严格管理，并提供必要的工作保障和生活服务。

27.2承包人应当监管下属劳务单位在招录民工时必须与民工班组签订详细书面合同（无下属劳务单位的，承包人直接与下属施工班组签订），就具体的工种、工价、工作量、出勤、签工、质量控制、工期、验收、结算方式、何时支付工资、付款方式等要素进行约定，并且与每位民工签订书面劳动合同。

27.3承包人与下属劳务单位（或施工班组）双方就单价、工程量、造价、质量控制、结算方式、工期、验收、何时付款、付款方式等事项进行约定，临时增加的工程量必须以承包人出具的施工联系单作为依据，双方及时签字确认。

27.4承包人要按合同约定如期支付下属劳务单位（或施工班组）工程进度款，优先支付民工工资款，承包人与下属劳务单位（或施工班组）双方就民工工资款专设监管账户，未经承包人同意下属劳务单位（或施工班组）无法出账，做到专款专用。承包人对下属劳务单位（或施工班组）发放民工工资应当派员进行指导、监督，确保及时足额发放。

27.5承包人支付下属劳务单位（或施工班组）进度款之前，有义务查阅下属劳务单位（或施工班组）前期民工工资足额发放的书面材料。

27.6承包人应制定相关约束性制度，落实措施，预防、杜绝下属劳务单位（或施工班组）无序维权事件发生。

27.7若民工或下属劳务单位（或施工班组）维权，承包人应负相应举证义务。

27.8一旦发生民工无序维权，承包人主要领导应当及时到场，督促下属劳务单位（或施工班组）负责人劝离民工，并积极配合发包人相关部门协调处置。

发包人对承包人的上述工作有随时监督检查的权利，承包人应积极配合发包人的检查。

（二）空防安全管理

28、必须严格遵守民用 航空安全、空防管理的法律、法规和机场安全管理的各项规章制度。属于机场不停航施工项目或需进入机场控制区施工的项目，其人员和车辆实行机场控制区通行证管理制度。

29、通行证的办理遵从《杭州萧山国际机场控制区通行证管理办法》规定。在申请办理人员通行证时应当提供真实有效的身份证明、证照及其它相关资料，并进行背景调查，防止有违法、犯罪记录的人员进入施工队伍；在申请办理车辆通行证时应当提供车辆、设备的有效证件和检验记录，并对其真实性负责。上述通行证由承包人提出申请，报发包人备案，办证费用由承包人自理。

30、进入机场控制区施工的人员和车辆需由发包人派员负责引领并主动接受机场管理人员的安全检查，服从机场相关职能部门的监管，无通行证者一律不得进入。

31、应当加强通行证的管理，建立管理台帐。通行证仅限持证本人、本车使用，严禁转借、涂改和冒用；持证人员发生调离、辞退、开除等情况的，应及时收回通行证交由发包人报机场公安机关注销；如发生人员和车辆通行证遗失的，应在第一时间向发包人报告；持证车辆重新调配或报废的，应及时将通行证交由发包人申报注销。上述环节因承包人管理不力发生问题的，承包人应承担由此引发的一切后果和责任。

32、距运行中的控制区围界5米内严禁堆放材料、设施和停放车辆、机具。临近控制区一侧施工围栏必须做到符合高度要求，牢固可靠。施工期间，属于机场不停航施工或需进入机场控制区施工的，安全员必须坚守岗位并加强巡查和管理，同时加强对施工人员的空防安全教育，杜绝施工人员攀爬、翻越、跨越隔离围栏及其他安全防护设施和向控制区内传递物品等影响机场运行、空防安全的事件。

（三）不停航施工安全管理（仅指进入控制区从事不停航施工项目）

33、不停航施工是指在机场不关闭并按照航班计划接受和放行航空器的情况下，在飞行区、部分航站区内实施工程作业。不停航施工的项目单位，必须严格遵守《民用机场运行安全管理规定》（191号令），严格按照发包人制定的有关《不停航施工组织管理方案》进行施工，主要包括但不限于以下内容：

33.1、在机场有飞行任务期间，禁止在跑道端之外300米以内、跑道中心线两侧60米以内的区域进行任何施工作业。如承包人需在跑道端300米以外、跑道中心线两侧60米以外区域施工的，机具、车辆的高度不得穿透障碍物限制面。除特别批准外，在滑行道、机坪道面边线以外施工的，应当与道（坪）边线保持7.5米加上本机场使用最大机型翼展宽度0.5倍的距离。

33.2、实行不停航施工的区域，开挖的明沟和施工材料堆放处，必须根据发包人要求用桔黄色小旗标识以示警告；在低能见度的白天和夜间，应当按照发包人要求加设红色恒定灯光；材料和临时堆放的施工垃圾应当采取防止被风或飞机尾流吹散的措施。

33.3、施工机具须停放在指定安全区域内。机场开放运行期间，必须严格控制施工机械的活动范围，杜绝出现机具、车辆侵入飞行活动区或超越机场净空限制面等情况。

（四）社会治安管理

34、遵守国家治安管理法律法规和发包人制定的各项社会治安综合治理管理规定，建立社会治安综合治理网络并纳入发包人社会治安综合治理网络体系，配备专职（兼职）综治联络员，负责治安、交通、消防、帮教、计生等综合治理工作，建立和健全群防群治力量及各项治安保卫制度，治安联络员名单和有关制度要报发包人和机场公安机关治安管理部门备案。

35、进出口大门应设立门卫，人员和车辆凭发包人制发的施工通行证进出，并接受发包人安保人员或机场公安管理人员查验。

36、做好内部的治安防范工作，对重要部位和物资、设备，要落实人防、物防和技防的措施，积极配合公安机关组织的治安联防活动。

37、加强对施工人员的遵纪守法教育，预防 黄、毒、赌 、斗殴、偷窃等违法违纪行为的发生，主动接受发包人和机场公安机关的指导、检查、监督、考核。

38、认真排查、调处各类矛盾，及时消除不稳定因素，杜绝各类社会矛盾引发的群体性事件的发生。

39、制定包括重大安全生产事故、重大道路交通事故、重大消防安全事故、重大刑事案件以及群体性事件等突发性事件在内的应急处置预案，一旦发生，及时报告发包人和上级主管部门并做好处置工作。

40、员工宿舍必须定人定位，不得男女混住，不准留宿身份不明的人员，留客住宿必须经项目部负责人同意，并登记备查，保证生产、生活区的安全。

41、加强对施工人员的管理，外来人员拟居住30天以下的，应及时到机场公安机关申报暂住登记；拟居住30天以上的年满16周岁人员， 应在10天内到机场公安机关申领《居住证》。

42、负责工程建设期间施工队伍中的计划生育工作，做好孕情监测，确保无计划外生育的情况发生。

（五）消防安全管理

43、遵守国家消防法律法规，建立和健全消防管理规章制度，明确消防安全责任人，健全消防安全网络（配备专职或兼职消防员），建立消防应急队伍，并报发包人和机场公安局消防部门备案。

44、制定用火、用电、使用易燃易爆及危险化学物品等各项消防安全操作规程，设置消防通道、消防水源、配备必须的消防设备和灭火器材，并在重点场所重点部位设置消防警示标志。

45、施工中使用明火，使用电、气进行焊接和切割作业，须经机场公安消防管理部门审查批准，并在施工现场设置专门的防火监护人、接火盆、配足有效的灭火器材、清理附近的可燃物等。

46、对施工人员进行消防安全教育，使其熟悉本岗位防火措施、遇险报警、初期扑救及自救逃生的知识和技能。

47、自行搭建临时用房应符合防火设计规范，建立、健全员工宿舍消防安全管理规章制度，加强员工宿舍消防安全、用电安全管理，严禁不按规定用火和私拉乱接电线、严禁使用大功率电器。

（六）交通安全管理

48、加强对下属员工、驾驶人员、承运单位的道路交通安全法律法规宣传教育，车辆进出机场和施工场地均应服从交警及其他交通管理人员的指挥和管理。

49、与承运单位或驾驶员签订《交通安全责任书》，并实行交通安全检查考核制度，配备交通安全联络员，对运输车辆驾驶员和施工人员进行交通安全教育并做好教育台帐，减少或控制交通违法行为的发生。

50、确保各类运输车辆技术状况良好，不得使用假牌、假证、无号牌、无行驶证、无保险和带故障、检验不合格的运输车辆。

51、所有运输车辆均应办理施工通行证并按指定路线和限定速度行驶，不得违反车辆装载规定，严禁沿路抛洒装载物。进入控制区施工车辆应安装并开启黄色警示灯。

52、在施工现场内及进、出口处设置必要的交通标志，预防交通事故的发生。

53、占用、挖掘道路，跨越道路架设、铺设管线以及大型机械进出机场须提前与发包人协商，征得发包人和机场公安局交警队同意，并采取防护措施和设置明显警示标志方可实施。

四、违约责任

54、本《安全文明施工协议书》是工程施工合同的重要组成部分，协议双方必须严格遵守和履行，如有违反，发包人可以追究承包人责任；承包人违约情况严重，或是社会影响恶劣，又或是造成发包人或第三方重大损失，发包人可解除施工合同且不须向承包人承担任何补偿、赔偿的责任。

55、根据工程施工合同规定，承包人的履约保证金中20%为履行本协议的保证金。承包人在生产施工中一旦发生责任事故造成发包人或第三方损害而未予赔偿的，发包人有权直接从履约保证金中扣除或支付赔偿费用，如发包人的损失超过该部分保证金的，发包人有权扣除全部履约保证金，并向承包人追偿实际损失。承包人未实现本协议安全管理目标的，视违反的程度以及实际损失情况扣除本协议部分或全部履约保证金；违反上述安全文明施工管理、空防安全管理、不停航施工安全管理、社会治安管理、消防安全管理或交通安全管理条款的，发包人将严格按照本协议约定扣除承包人全部履约保证金，并将严格按照本协议附件《基建项目安全文明施工违约金扣除标准》约定扣除违约金，若履约保证金不足以弥补发包人的损失，则发包人有权继续追偿。若导致发包人遭受第三方的索赔，则发包人有权要求承包人承担该等赔偿责任。

56、承包人未尽本协议27条应尽义务，致使民工或下属劳务单位（或施工班组）无序维权事件发生的，发包人可按争议金额暂扣承包人部分工程款，作为该事件的应急使用款。最终根据该争议仲裁、判决或协商结果，从承包人工程款中直接扣除。

承包人未尽本协议27条应尽义务，致使民工采取堵路、封门、冲关、静坐、上访、私贴标语、殴打他人、损毁财物、扰乱秩序、绝食、自焚、自杀等方式维权的，承包人应当承担全部经济损失及赔偿责任，给发包人造成损失的，除赔偿发包人的全部损失外，承包人应对发包人承担违约责任：每发生事件一次支付违约金人民币一万元，在事件中每受伤一人支付违约金人民币五万元，每死亡一人支付违约金人民币一百万元，该笔款项由发包人从工程款中直接扣除。承包人构成本项违约的事实，以公安部门的接处警记录或实际损害结果的发生为准。

57、承包人确认本协议约定的违约金、罚款或赔偿金标准合理，承包人同意受发包人依据本协议书所制定的具体违约金、罚款或赔偿金标准的约束，承包人确认其已明白无误的了解该等具体的扣罚标准，承包人承担了该等违约金、罚款和/或赔偿金并不免除其应按合同约定予以全面履行的义务和责任。

五、本协议书附于《 航开发公司药品园区3号库4分区库内

隔离项目 施工合同》后，本协议书自发包人、承包人共同盖章后生效。

发包人（盖章）： 承包人（盖章）：

第五部分 询价响应文件格式

药品园区3号库4分区库内隔离 项目

采购 编号： ZJJC-24-07-0081

询

价

响

应

文

件

报价人全称： ( 加盖单位公章 )

年 月 日

一、资格审查文件

( 一 ) 报价人企业法人营业执照 ；

( 二 ) 法定代表人身份证明

报价人 名称：

地 址：

姓 名： 性 别 ： 年 龄 ： 职务 ：

系 ( 报价人名称 ) 的法定代表人 ， 电话号码： 。

特此 证 明。

报价人名称 (公章)：

日期： 年 月 日

法定代表人 身份证复印件

( 三 ) 法定代表人授权委托书

：

兹委派我公司 先生/女士(身份证号码： ，其在本公司的职务是： ，联系电话： 手机： 传真： 身份证号码 ： )，代表我公司全权处理 ( 项目名称 ) ( 采购编号 ： )询价过程中的一切事项，若成交则全权代表本公司签订相关合同， 并负责处理合同履行等事宜。

特此告知。

报价人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期： 年 月 日

委托代理人 身份证复印件

( 四 ) 一般纳税人资格证明

( 按第一部分的 报价人资格要求 提供 )

( 五 ) 委托代理人的 单位正式员工 证明

(当询价响应文件由委托代理人签署时提供)

二、报价文件

( 一 ) 询价响应函

浙江航空开发有限责任公司 ：

根据贵方 药品园区3号库4分区隔离项目 (采购编号 ： ZJJC-24007-0081 ) 的 询价采购文件 ，我方承诺如下 ：

1、 本次 报价为： ( 大写 ) 元 ( ￥ 元 ) 人民币 ， 同时 我方承诺可提供增值税为 9 %的增值税专用发票。

2 、 服务期/工期/ 交货期：响应 询价采购文件 要求。

3 、本报价人遵守 询价采购文件 的有关规定和收费标准，忠实地履行按 询价采购文件 规定买卖双方签订的合同责任和义务。

4 、本报价人已详细审查全部 询价采购文件 ，包括补充文件 ( 如果有的话 ) ，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5 、本报价人单位负责人与其他报价人不为同一人，本报价人与其他报价人不存在控股、管理关系。

6 、本询价响应文件有效期为询价 响应文件提交 截止之日起 120 日历天。

7 、与本次报价有关的一切正式往来信函请寄：

法定代表人或其委托代理人(签字 或盖章 )：

报价人名称(公章)：

联系电话： 传真： 电子邮件：

联系地址：

邮政编码： 传真号码：

日 期 ： 年 月 日

注：未按照本询价响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该询价响应文件被拒绝。